VILLE DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
CCAP 
ANNEXE 1 
PÉNALITÉS 
 
 
Numéro de la consultation 
2018V12065390 
 
Intitulé de la consultation 
Mise  à  disposition,  installation,  maintenance  et 
gestion  de  consignes  à  vélos  micro-collectives 
sécurisées 
 
Procédure de passation 
Procédure concurrentielle avec négociation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 sur 3 
 

---

Les  pénalités  sont  appliquées  lorsque  l’autorité  compétente  constate  des  défauts  de 
prestations. 
Les  pénalités  ne  sont  pas  applicables  si  le  dysfonctionnement  constaté  est  du  fait  de 
l’administration.  
Les pénalités sont appliquées sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure 
préalable. Les pénalités sont cumulables entre elles. 
Elles  dérogent  à  l'article  14  du  CCAG-FCS.  Par  dérogation  au  CCAG-FCS,  les  pénalités 
s'appliquent dès le premier euro. 
Les valeurs des pénalités sont les suivantes : 
Barème 
Niveau 1 
50 € HT 
Niveau 2 
150 € HT 
Niveau 3 
200 € HT 
Niveau 4 
1000 € HT 
Niveau 5 
10%  du  montant  mensuel  dû  pour  les 
prestations de nettoyage, de maintenance 
préventive  et  de  maintenance  curative 
forfaitaire 
 
Les pénalités sont appliquées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure 
préalable et sont cumulables. 
Articles du 
CCAP/CCTP 
Type de pénalités 
Niveau 
visés 
Suivi général 
Page 2 sur 3 
 

---

Pénalités liées aux chantiers de voirie pour la pose des consignes 
Pour retard dans la remise ou la diffusion des 
CCAP 3.2.2.5 
Par jour 
documents nécessaires à la coordination et à 
/ CCTP art 
l’exécution des travaux de voirie ainsi que le plan de  ouvré de 
1 
3.3.3 
récolement et plan d’implantation
retard 
 
Pour défaut de nettoyage des zones de chantier, de 
Par fait 
CCTP art 
leurs accès, des voies publiques, des domaines 
constaté et 
1 
3.3.2 
publics ou privés à proximité des zones 
d’intervention
par jour  
 
CCTP art 
Par fait 
Non remise en état des sols à la dépose du mobilier 
2 
5.2.2 et 6.1 
constaté 
Pénalités liées aux fonctionnalités et propreté des matériels 
CCTP art 
Pour défaut de nettoyage et de maintenance 
Par fait 
3 
5.1.1 
préventive des consignes 
constaté 
Par jour 
CCAP art 
ouvré de 
Pour retard dans la remise en état des consignes  
3 
3.2.2.3 
retard et par 
consigne 
Au moins 4 consignes contrôlées sont graffitées, 
CCTP art. 
Par fait 
sales ou présentent un défaut d’entretien ou de 
5 
5.1.3 
constaté 
fonctionnement 
Pénalités liées aux clauses environnementales 
CCAP art 
Non-respect en matière de motorisation des 
Par fait 
3 
1.5.2 
véhicules 
constaté 
CCAP art 
Non-respect des clauses environnementales (autres 
Par fait 
4 
1.5.2 
que motorisation des véhicules) 
constaté 
Pénalités liées au non-respect de ses engagements 
Mémoire 
Des pénalités seront appliquées par le pouvoir 
technique 
adjudicateur pour tout engagement du mémoire 
Par fait 
3 
technique du titulaire non respecté pendant 
constaté 
l’exécution du marché 
Autres pénalités 
Par fait 
CCTP art 4.2 
Pénalité pour non accès aux données informatiques 
constaté et 
2 
par semaine 
Par jour 
Retard dans la remise des documents demandés 
CCTP art 
ouvré de 
par le pouvoir adjudicateur (reporting, indicateurs, 
1 
4.2.4 
retard et par 
bilans, etc.)  
document 
 
Page 3 sur 3 
 

---